建筑施工（桩基）分包合同

发包方： （以下简称发包方）  

承包方：赤峰博大桩基础工程有限公司                (以下简称承包方)

根据《中华人民共和国合同法》，本着遵循公平互利和诚实信用,等价有偿的原则，双方就本工程协商一致，自愿订立本合同，并严格执行。                                 

一．工程名称： 内蒙古大地云天化工有限公司一期60万吨/年缓控释肥装置桩基施工工程。

二．工程地点： 赤峰市元宝山工业园区

三．工作内容：

四．工    期： 工期18天（计划  年  月  日开工），若不能按时开工，因发包方原因工期顺延。由于不可预计原因造成停工及图纸未按时到位，施工放线之后造成工期延误，工期顺延。

五．质量标准：合格

1、满足本工程图纸和设计要求；

2、按照国家颁发的《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008进行施工，工程质量达到国家质量检验评定标准。

六．工程造价：

1、采用固定单价方式结算，单价为(大写)：肆拾伍元整，（小写）45.00元/米，此价格不含开票税金，如果含税加税点6%。含柴油发电机。45元/米单价包含成孔，混凝土输送，放钢筋笼（直径按500）。

2、工程量计算方法：

（1）依据图纸给定桩径（直径500）、桩长按自然地坪至图纸规定的持力层。

（2）暂定为          米

合同金额暂估为                 元

由于图纸未及时到位，施工放线滞后，材料供应不及时出现桩机窝工，双方协商补偿。工程完成节点，发包方未及时拨付工程款，造成一切损失由发包方承担。

七．承包方式：承包方仅承包长螺旋钻孔灌注桩机械费

发包方责任：

1.      发包方负责供应混凝土、钢筋、钢筋笼制作、清桩出土桩间土、破桩头。

2.      发包方负责桩点测放、找桩位、抄测桩及钢筋笼标高。

3.      组织图纸会审，向承包方进行图纸、技术交底，提供施工图纸一份和有关技术资料（施工场地地质报告、地下管线会签单）各一份。负责桩定位放线，委派现场代表，进行协调处理、检查、验收等事宜；按发包方要求正常施工造成地下构筑物、管线损坏，承包方不承担责任；

4.      提供施工现场的“三通一平”（水通、路通和场地坚实平整），无偿提供施工用水；

5.      负责承包方钻机进出基坑的坡道，如不能提供坡道则进出基坑所发生的费用由发包方承担。

承包方责任：

1.      承包方负责自带长螺旋钻机钻孔并灌注成桩，钢筋笼安放。

2.      承包方现场管理人员服从发包方指挥，按质量要求进行施工。

3.      打桩机工人在打桩作业中出现一切伤亡事故由承包方负责。

4.      由施工导致不合格桩所发生的补桩费用由承包方全部负责。

八．拨款方式：

合同签订，设备进场，承包方完成整个工程总造价的50%时，发包方结算此工程总造价的50%，承包方施工完毕，经检测完全合格，发包方将剩余工程款一次性全部付清。

    九. 双方约定其他事项

1.因履行本合同所发生的争议，由双方协商解决，协商不成立时，可以向承包方所在地人民法院提起诉讼；

2.因地质条件的原因，如（出现鹅卵石，风化岩，岩石层，溶洞等）双方协商解决。如出现地下水，砂层等地质原因，砂层无法承重，出现流沙、塌方等，工程所需工艺发生变化，双方协商解决，以上价格双方另行商洽，拖延工期顺延。

3.由于发包方提供水，材料供应，如出现停水、材料供应不上，出现窝工等问题双方协商解决，拖延工期顺延。

    4未尽事项，增设补充协议，补充协议与本合同在法律上同等生效。